Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: Januar 2025

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen Amperra, Inhaber Fill Lars Dahms, [STRASSE], 31515 Wunstorf (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Auftraggeber über die Erbringung von Elektroinstallationsleistungen.

Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Vertragsschluss

Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch Beginn der Ausführung der Leistung zustande.

Der Auftraggeber ist an seinen Auftrag für die Dauer von vier Wochen ab Zugang gebunden.

3. Leistungsumfang

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot des Auftragnehmers. Änderungen oder Ergänzungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen und abzurechnen, sofern dies für den Auftraggeber zumutbar ist.

4. Preise und Zahlung

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt nach den im Angebot vereinbarten Preisen.

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen.

Bei Aufträgen mit einem Gesamtvolumen über 1.000 EUR netto ist der Auftragnehmer berechtigt, eine Anzahlung von bis zu 30% des Auftragswertes zu verlangen.

5. Ausführungsfristen

Vereinbarte Ausführungsfristen sind, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, unverbindliche Richtwerte. Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen, die durch höhere Gewalt, Materiallieferengpässe oder vom Auftraggeber zu vertretende Umstände verursacht werden.

6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer rechtzeitig alle notwendigen Informationen, Unterlagen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu gewähren. Zusätzliche Kosten, die durch verspätete oder unvollständige Mitwirkung entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

7. Abnahme

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erbrachten Leistungen nach Fertigstellung abzunehmen. Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber die Leistung nicht innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellungsmitteilung unter Angabe von Mängeln ablehnt.

8. Gewährleistung

Der Auftragnehmer gewährleistet die vertragsmäßige Ausführung der Leistungen gemäß den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen VDE-Normen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab Abnahme für Bauwerksleistungen und 2 Jahre für sonstige Leistungen. Mängelansprüche sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

9. Haftung

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen.

Für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist in diesen Fällen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

10. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Materialien und Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

11. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen möglichst nahekommt.